Travaux de scénographie au POLE DES ETOILES

Avis de marchéDépartement(s) de publication : 18Annonce n°24-29546Travaux

Section 1

- Identification de l'acheteurNom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du CherType de Numéro national d'indentification : SIRETN° National d'identification : 22180001400013Ville : BOURGESCode postal : 18023Groupement de commandes :Non Département(s) de publication : 18

Section 2

- CommunicationLien direct aux documents de la consultation :https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1425229Identifiant interne de la consultation : 2023-DDTT-0053Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :Oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :Non Nom du contact : Mme Poiré MagalieNuméro de téléphone du contact : +33 248278159

Section 3

- ProcédureType de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. Les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importantsTechnique d'achat : Sans objetDate et heure limite de réception des plis : 11/04/2024 à 10:00Présentation des offres par catalogue électronique :Interdite Réduction du nombre de candidats :Non Possibilité d'attribution sans négociation :Oui L'acheteur exige la présentations de variantes :Non Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre : 40% Prix : 60%

Section 4

- Identification du marchéIntitulé du marché : Travaux de scénographie au POLE DES ETOILES à NançayCode CPV principal - Descripteur principal : 45262600Type de marché : TravauxDescription succincte du marché : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Les prestations sont réparties en 6 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 50% maximum du montant du marché initial. Aucune variante n'est autorisée. Le délai d'exécution propre à chaque lot est de 5 mois (hors période de préparation de chantier d'un mois qui débute à compter de la notification du marché) à compter de la date fixée par ordre de serviceLieu principal d'exécution du marché : Pôle des étoilesRoute de Souesmes 18330 - NancayDurée du marché (en mois) : 6La consultation comporte des tranches :Non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti :Oui

Section 5

- Lots - Description du lot : 01 : Electricité. ElectricitéCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262600Lieu d'exécution du lot : Pôle des étoiles Route de Souesmes 18330 Nancay - Description du lot : 02 : Plâtrerie peinture. Plâtrerie peintureCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262600Lieu d'exécution du lot : Pôle des étoiles Route de Souesmes 18330 Nancay - Description du lot : 03 : Faux plafonds. Faux plafondsCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262600Lieu d'exécution du lot : Pôle des étoiles Route de Souesmes 18330 Nancay - Description du lot : 04 : Menuiserie d'agencement. Menuiserie d'agencementCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262600Lieu d'exécution du lot : Pôle des étoiles Route de Souesmes 18330 Nancay - Description du lot : 05 : Conception multimédia, fourniture et pose de matériel multimédia. Conception multimédia, fourniture et pose de matériel multimédiaCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262600Lieu d'exécution du lot : Pôle des étoiles Route de Souesmes 18330 Nancay - Description du lot : 06 : Impression et pose de signalétique. Impression et pose de signalétiqueCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262600Lieu d'exécution du lot : Pôle des étoiles Route de Souesmes 18330 Nancay

Section 6

- Informations Complementaires Visite obligatoire :Non Autres informations complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. La transmission des plis sur un support physique électronique est également autorisée. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Financement : ressources propres du CD18 Modalités de paiement : 30 jours Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au CCAP. Pas de possibilité d'avance. Les prix sont révisables mensuellement selon conditions stipulées au CCAP. Une visite sur site est préconisée (cf article 6.3 du RC)Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/03/2024