RÉHABILITATION MAIRIE ET LOGEMENT LOCATIF.

- AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE PROCÉDURE ADAPTÉE MARCHÉ DE TRAVAUX IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE BAIGNEUX-LES-JUIFS Mr le Maire Rue de la Mairie 21 450 Baigneux-les-Juifs Tel: 03 80 96 51 88. Courriel: mairie.baigneux@wanadoo.fr Adresse du profil d'acheteur :mairie. baigneux@wanadoo.fr Type d'organisme : Collectivité territoriale Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques. OBJET DU MARCHE : Réhabilitation de la mairie et logement locatif. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Restructuration -Construction. Type de marché de travaux : Exécution Mots descripteurs : Batiment Prestations divisées en lots: OUI Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Nature et désignation des lots : - No LOT / INTITULE / CODE CVP 1 : Démolition -Maconnerie -VRD -étanchéité 45262522-6. 2 : Menuiserie bois-Métallerie 45421135-9. 3 : Platrerie -45410000-4. 4 : Carrelage -sols souples 44112200-0 5 : Peinture 45440000-3. 6 : Chauffage -Ventilation -Plomberie 45331000-6. 7 : Electricité 45311200-2. 8 : Désamiantage 2008. Les variantes seront-elles autorisées ? Non Cette consultation comporte-t-elle des prestations supplémentaires éventuel/es à réponse obligatoire : NON Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois inclus 4 semaines de préparation de chantier. Autres renseignements : Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Modalités essentiel/es de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prix sont révisables. Paiement par virement administratif sous 30 jours. Modalités de financements : ressources propres Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est possible aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements Unité monétaire utilisée : l'euro. Autres conditions particulières : Sans objet. JUSTIFICATIONS Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : lettre de candidature (DC1 ou équivalent) ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; liste des références pour travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Déclaration NOTI2 ou renseignements équivalents CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération -Prix des prestations : 40 % - Valeur technique déterminée au regard du mémoire méthodologique : 60 % . PROCEDURES : Mode de passation : Procédure adaptée Date limite de réception des offres: 19.04.2024 à 12H00 Délai minimum de validité des offres :150 jours AUTRES RENSEIGNEMENTS : Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice REHABILITATION MAIRIE. LOGEMENT LOCATIF Renseignements complémentaires :le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur la plate-forme : https://marches-securises.fr Date d'envoi du présent avis à la publication: 04.03.2024. Procédure de recourslnstance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon -22 Rue d'Assas. 21000 Dijon Instance chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Dijon -22 Rue d'Assas -21000 Dijon ADRESSES COMPLEMENTAIRES : Renseignements d'ordre administratif MAIRIE DE BAIGNEUX-LES-JUIFS Mr le Maire Rue de la Mairie 21 450 Baigneux-les-Juifs Tel: 03 80 96 51 88. Courriel: mairie.baigneux@wanadoo.fr Renseignements d'ordre technique CHAMOIN MELSENS ARCHITECTES ASSOCIES 9 rue Antoine Le Moiturier -21000 DIJON Tél: 03 80 65 61 93 I 06 74 63 50 06. Email : fchamoin@orange.fr I lmelsens@orange.fr Adresse de transmission des offres : Transmission électronique : https://marches-securises.fr